Urteile oder ähnliches zu Bauverzug

Google?

 

Da wird

sich wohl nichts finden lassen.

Es scheint sich um einen Unternehmer zu handeln, der seine VOB/B kennt.

Denn in §6 heisst es:

d.h. die bisher von ihm ermittelte/berechnete Bauzeit ging von normalen Witterungsbedingungen aus z.B. Sommerzeit. Nun wird das BV in den Winter verlegt und wenn er nicht vorab schon einkalkuliert, dass es zu Verzögerungen kommen kann hat er das Problem, dass Behinderungsanzeigen wg. Witterung im Winter abgeschmettert werden, denn er musste gem. §6 ja damit rechnen, dass es im Winter kalt sein kann.

 

Naja, evtl. kann man schon was machen. Es kommt wie immer darauf an, was vertraglich vereinbart war. Verzug und entsprechende Schadensersatzansprüche setzen nach § 286 BGB immer ein Verschulden voraus. Wenn vertraglich ein Baubeginn im Sommer vorgesehen war und sich die Ausführung ohne Verschulden des Unternehmers in den Winter verschoben hat, wäre eine witterungsbedingte Einschränkung evtl. nicht vorhersehbar gewesen.

 

Eben

und deshalb macht der BU jetzt schom im Vorfeld geltend, dass die ursprünglich vereinbarte Bauzeit wohl nicht ausreicht (weil im Winter mit Verzögerungen gerechnet werden muss).

Unterlässt er jetzt diesen Hinweis kontert der AG bei Behinderungsanzeige:

"Als in den Winter verschoben wurde hättest Du ja gleich sagen können, dass es jetzt längern dauern wird/kann"

 

Bauverzug, Bauzeitverlängerung......

Zitat:

ist jemandem ein Urteil oder eine Vorschrift bekannt aus der eine Bauzeitverlängerung aufgrund der Verschiebung der Bauzeit in die Winterzeit begründet werden kann?

Da gibt es eine ganze Menge, jedoch ist immer bei Urteilen der Einzelfall zu betrachten, das kann man nicht beliebig in andere Fälle umbiegen.

Vielleicht sollten Sie einmal die Ursache Ihrer Bauzeitverschiebung näher beschreiben.

Bevor das hier dann in Rechtsberatung ausartet sollten Sie lieber einen Anwalt aufsuchen.

Freundliche Grüße aus Berlin