Kündigung, teuer ?

Was wird das hier?
Das Quiz mit Jörg Pilawa??? Da fehlen mir die Vetos und die Antwortmöglichkeiten

 

Ich denke "vielleicht".

Meines Wissens wird bei einer Pauschalierung (??? liegt die hier vor???), die vorzeitig beendet wird nach Bautenstand abgerechnet (Abgrenzung). Es müßte also ein Aufmaß usw. gemacht werden, und dann gem. EP abgerechnet werden. Vielleicht kriegt Z ja sogar etwas raus!?!

Die Frage ist natürlich, ob Z einfach mal eben so kündigen darf. Klar: wenn sich der BU vertragswidrig verhalten hätte...aber eine nicht aufgeräumte Baustelle...ich weiß nicht. Nun kann es sein, daß der BU ohne Arbeit da steht, er vielleicht sogar einen anderen Auftrag wegen dieses Auftrages abgelehnt hat...und nu??

Tja...viel Arbeit für den RA.

Gruß

Thomas

 

Veto und Frage schieben....

 

§ 649 BGB Kündigungsrecht des Bestellers

1 Der Besteller kann bis zur Vollendung des Werkes jederzeit den Vertrag kündigen.
2 Kündigt der Besteller, so ist der Unternehmer berechtigt, die vereinbarte Vergütung zu verlangen; er muss sich jedoch dasjenige anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrags an Aufwendungen erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt.

oder

§ 8 VOB/BKündigung durch den Auftraggeber

1.1.

(1) Der Auftraggeber kann bis zur Vollendung der Leistung jederzeit den Vertrag kündigen.

(2) Dem Auftragnehmer steht die vereinbarte Vergütung zu. Er muss sich jedoch anrechnen lassen, was er infolge der Aufhebung des Vertrags an Kosten erspart oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft und seines Betriebs erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt (§ 649 BGB).

Sprich:

Die erbrachte Leistung wird nach Aufmaß sofern sie abgenommen wird abgerechnet.

Die strittige Menge (LV Menge - erbrachte Leistung per Aufmaß) muss berechnet werden anhand von der Urkalkulation.

und zwar:

EP - was er infolge der Aufhebung des Vertrags an Kosten erspart z.B.:
EKT:
Lohn wenn er die Leute auf anderen Baustellen einsetzen kann
Material wenn er es anderweitig verwenden kann
NU: die machen im Prinzip die gleiche Rechnung an den Bauunternehmer
SoKo ...

Zuschläge:

hier kommt es auf die Kalkulationsart an entweder Zuschlagskalkulation oder Kalkulation über die Endsumme.

Bei der Zuschlagskalkulation werden alle Kosten AGK,BGK,W+G angerechnet da sie ja BL (Umsatz) bezogen kalkuliert werden.

Bei der Kalkulation über die Endsumme werden nur AGK, W+G angerechnet da BGK ja Baustellen bezogen kalkuliert werden, außer der Bauunternehmer weißt nach das Kosten entstanden sind z.B.: Mietschalung für die komplette Rohbauzeit, Baustellenunterkünfte da sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt...

So ungefähr habe ich das in Erinnerung.
Das sollte mann einem Gutachter überlassen da es auf alle Fälle Streit gibt.







oder durch anderweitige Verwendung seiner Arbeitskraft und seines Betriebs erwirbt oder zu erwerben böswillig unterlässt

 

Also ein Mischmaschvertrag gibt es nicht entweder es is ein reiner BGB Vertrag oder ein BGB Vertrag mit VOB als AGB (VOB Vertrag). Wenn mann einen VOB Vertrag macht und von ihr abweicht kommt es zu einer inhaltlichen Überprüfung dieser und es wird festgestellt in wie fern die Abweichung den Vertragspartner benachteiligt und es wird dann entschieden ob die VOB noch ihre Gültigkeit im Vertrag besitzt.

Wenn ich das richtig verstanden habe willst du die Grundlage für Massenänderung und Nachtragsberechnug beim reinen BGB Vertrag wissen, oder ???
Die Begründet sich auf der schuldhaten Verletzung des § 642 BGB von Auftraggeberseite her, wenn der Auftragnehmer zu leisten bereit im Stande ist, seine Leistung wie geschuldet anbietet und eine Behinderung angezeigt hat.

Die Entschädigung wird dann wie nach § 2 VOB gerechnet aber es darf nicht W+G einbezogen werden (BGH Urteil).


Was willst du eigentlich genau wissen-stell doch mal die Frage klar definiert ohne irgendwelche Floskeln und Gedöse.

 

Also ein Mischmaschvertrag gibt es nicht entweder es is ein reiner BGB Vertrag oder ein BGB Vertrag mit VOB als AGB (VOB Vertrag). Wenn mann einen VOB Vertrag macht und von ihr abweicht kommt es zu einer inhaltlichen Überprüfung dieser und es wird festgestellt in wie fern die Abweichung den Vertragspartner benachteiligt und es wird dann entschieden ob die VOB noch ihre Gültigkeit im Vertrag besitzt.

Wenn ich das richtig verstanden habe willst du die Grundlage für Massenänderung und Nachtragsberechnug beim reinen BGB Vertrag wissen, oder ???
Die Begründet sich auf der schuldhaten Verletzung des § 642 BGB von Auftraggeberseite her, wenn der Auftragnehmer zu leisten bereit im Stande ist, seine Leistung wie geschuldet anbietet und eine Behinderung angezeigt hat.

Die Entschädigung wird dann wie nach § 2 VOB gerechnet aber es darf nicht W+G einbezogen werden (BGH Urteil).


Was willst du eigentlich genau wissen-stell doch mal die Frage klar definiert ohne irgendwelche Floskeln und Gedöse.

 

So psch. kann mann das nicht machen da mußt du Positionsweiße vorgehen ne ungefähre Vorgehensweiße ist wie bei der Nachtragsberechnung bei Mengenminderung anleitung dafür im Leitfaden zur Nachtragsermtitlung vom Vergabehandbuch.

Als Ingenieur musst du doch so was wissen was habt ihr die 4 Jahre denn gemacht.....

 

Mann lest sagen:
1.) 3 ein/halb, und wen man noch einen Will, nur noch 2.
2.) Das hier aufgezeigte ist nur die Zusammenstellung des Schluss - Blatts. Der Rest hat eine Festplatte gekostet. Bei dem hier gezeigten, ist ein Faktor eingesetzt da es um Alles ging, auzsser A u. St. Das ist aber eigentlich kein Problem weil mein Bruder, die Dinger am Schreibtisch, in einem ziemlich großen Laden, verkauft und nie gibts bei denen nicht.
3.) Auf das Thema, wurde bei Allen nur hingewiesen, aber nie ausführlich berechnet. Ob das Heute noch in der Ausbildung so gehandhabt wird, hätte er gern gewusst?
4.) Man sollte auch nicht den Eindruck erwecken, da dies so wenige # hat, dass das so selten vorkommt? !

Da, dass in unserer Groß-Gegend, zur Zeit, sehr oft passiert, möchte er gerne wissen:
Wie sieht denn die Berechnung bei Architekten und Statikern (auch Beauftragt mit Wärme-, Schall- und Brandschutz) aus?

(PS: Mit MB und einer mündlichen Prüfungszeit von über 12 Stunden, egal wie schriftlich ausgefallen ist, als zusätzliche Vorbereitung für die Praxis, gehörte das doch zur Grundausbildung. Oder woanders, da das Handwerkliche damals als "Vorausgesetzt" galt, etwa nicht?)

 

Macht MartinB hier als FrauMB weiter? Zumindest sind deren Beiträge ähnlich konzis. Alle Macht den Drogen!

 

Nein,
verstecken tut er sich nie. ER nutzt das nur, wenn es anderen mehr bringt als Ihm selbst.
In einer Ehe sollte man einiges trennen. Aber die Grundeinstellung muss passen, ansonsten nützt auch VOB/B § 4.3 nicht viel.
Die von mir gestellten Fragen betreffen mich!

 

hör mal frau martin -
2 gleichzeitige accounts mögen wir hier garnicht!

 

?

 

Schon

passiert